jak kupić

Wysyłka i Dostawa

Wysyłka i Dostawa

  1. Podane daty wysyłki są szacowane i zależą od dostępności towarów w momencie przyjęcia zamówienia przez ServerLIFT oraz z zastrzeżeniem pełnego ujawnienia przez Nabywcę wszelkich informacji dotyczących wysyłki lub dostawy wymaganych przez ServerLIFT.
  2. Dostawa towarów nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana w przypadku kont o dobrej reputacji lub zamówień przedpłaconych. Zaległe salda mogą skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem dostaw ServerLIFT do Nabywcy, nawet w przypadku zamówienia przedpłaconego. Wszelkie koszty poniesione przez ServerLIFT z tytułu opóźnień w dostawie, które wynikają z opóźnień w płatnościach, braku płatności, wstrzymania konta i kredytu, lub innych opóźnień spowodowanych przez Nabywcę, agenta, podmiot stowarzyszony lub klienta Nabywcy, będą wyłączną odpowiedzialnością Nabywca i Nabywca zgadzają się zwrócić ServerLIFT wszystkie takie opłaty i powiązane opłaty.
  3. Przesyłki do / w Ameryce Północnej będą podlegać następującym warunkom wysyłki: Przesyłki wysyłane lub dostarczane poza Amerykę Północną będą podlegać specyficznym dla przesyłki i uzgodnionym Warunkom wysyłki określonym przez INCOTERMS 2010.
  4. Ryzyko utraty przechodzi na Kupującego w momencie i w wskazanym miejscu dostawy. Gdy Nabywca organizuje jakąkolwiek część przesyłki, ryzyko utraty przechodzi na Nabywcę w momencie przekazania towarów z ServerLIFT lub jego przedstawiciela (ów) do Nabywcy lub jego przedstawiciela (ów).
  5. Wskazówka N 'Tell wskaźniki są umieszczane na wszystkich kartonach i skrzyniach wysyłanych przez ServerLIFT. Wskaźniki te zostaną aktywowane, jeśli towary zostały przewrócone lub zrzucone na bok. W momencie i miejscu dostawy odbiorca lub agent odbierający musi sprawdzić Tip N 'Tells dla każdej sztuki przesyłki. Wszelkie aktywowane wskaźniki, a także wszelkie widoczne uszkodzenia towarów i opakowań muszą zostać odnotowane na liście przewozowym zarówno przez odbiorcę, jak i kierowcę przed przyjęciem dostawy.
  6. Nawet jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, przesyłkę należy rozpakować i sprawdzić. We wszystkich przypadkach uszkodzenia należy zrobić zdjęcia, jeśli to możliwe, a opakowanie należy zapisać.

    Z ServerLIFT należy niezwłocznie skontaktować się i powiadomić na piśmie o wykryciu uszkodzenia lub wad.

    Nabywca zgadza się, że uszkodzenia lub wady wynikające z wysyłki lub niewłaściwego obchodzenia się, które nie zostaną odnotowane w momencie dostawy, udokumentowane i ujawnione ServerLIFT w dniu dostawy, zostaną uznane za powstałe po czasie dostawy i nie będą objęte Gwarancje ServerLIFT lub odpowiedzialność ServerLIFT, jej przedstawicieli lub przewoźników.

  7. Wszystkie ceny wysyłki są szacunkowe. Nabywca zgadza się uiścić wszystkie ostateczne opłaty za wysyłkę zgodnie z Warunkami wysyłki, w tym opłaty za wszelkie usługi specjalne wymagane od przewoźnika w momencie dostawy, nawet jeśli nie zostaną z góry wymagane.
  8. SIŁA WYŻSZA: ServerLIFT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie z przyczyn niezależnych od niego. Przyczyny te obejmują między innymi pożar, burzę, powódź, wybuch, wypadek, działania wroga publicznego, terroryzm, spory pracownicze, niedobory siły roboczej, transport lub awarię lub opóźnienia w transporcie, niemożność zabezpieczenia surowców lub maszyny do produkcji swoich urządzeń, akty BZ, akty rządu federalnego lub jakiejkolwiek ich agencji, akty dowolnego rządu stanowego lub lokalnego lub agencji oraz działania sądowe. Podobne przyczyny usprawiedliwiają Nabywcę za nieprzyjęcie towarów zamówionych przez Nabywcę, innych niż towary będące w tranzycie, lub tych specjalnie sfabrykowanych i niezdatnych do sprzedaży innym.
  9. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I FORUM: Niniejsza umowa i jej wykonanie wywiązują się z nałożonych przez nią obowiązków, budowy i interpretacji podlegają prawu stanu Arizona lub innego miejsca zgodnie z obustronną zgodą obu stron, z wyłączeniem prawa innego forum i bez w odniesieniu do jurysdykcji, w której można wszcząć jakiekolwiek działanie lub specjalne postępowanie. Nabywca musi przez cały czas przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Sąd Najwyższy stanu Arizona w hrabstwie Maricopa i sąd rejonowy Stanów Zjednoczonych w dystrykcie Arizona w sprawach, w których ma jurysdykcję przedmiotową, ma wyłączną jurysdykcję w sprawach wszczętych w celu wykonania lub interpretować niniejszą umowę i rozstrzygać wszelkie spory wynikające z niej.
  10. STOSOWANIE TOWARÓW I ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE: ServerLIFT, jego przedstawiciele, kontrahenci, konsultanci, pracownicy, urzędnicy i dyrektorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, pozwy, wyroki, nagrody, koszty lub wydatki wynikające z czynu niedozwolonego lub umowy, w tym opłaty prokuratora, wydatki i koszty, powstałe z (i) zastosowania Towarów do projektów i / lub produktów Nabywcy lub pomocy ServerLIFT w stosowaniu Towarów, (ii) zaniedbania lub zaniedbania Nabywcy lub jego pracowników, (iii) niestosowania lub konserwacji produktów ServerLIFT zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania i konserwacji lub (iv) naruszenie przez Kupującego niniejszych Warunków.
  11. POUFNOŚĆ: Żadna ze stron nie ujawni Informacji poufnych żadnym stronom trzecim, chyba że strona ujawniająca otrzyma pisemną zgodę przeciwną od drugiej. Informacje ujawniane sobie przez każdą ze stron, których strona ujawniająca nie udostępniła publicznie (tj. Za pośrednictwem swojej strony internetowej lub które można łatwo i racjonalnie uzyskać), będą domyślnie uważane za Informacje poufne.
  12. WAŻNOŚĆ: Brak egzekwowania przez ServerLIFT w dowolnym momencie lub przez dowolny okres, któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym dokumencie, nie stanowi zrzeczenia się tych postanowień ani w żaden sposób nie wpływa na ważność niniejszych Warunków.
  13. ROZDZIELNOŚĆ: Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszych Warunkach nie unieważnia ani nie narusza pozostałych postanowień, które pozostają w pełnej mocy.
Termin wysyłki Punkt dostawy Opis
Miejsce docelowe FOB, opłacone z góry, dodawanie i obsługa *
Dok docelowy
Nadawca (ServerLIFT) obsługuje towary, w tym harmonogram, ubezpieczenie i dokumentację do miejsca docelowego. Wszystkie koszty i opłaty manipulacyjne są opłacane przez Nadawcę i doliczane do faktury Nabywcy.
Pochodzenie FOB *
Stacja dokująca ServerLIFT
Nabywca lub wyznaczony przewoźnik Nabywcy obsługuje towary, w tym harmonogram, ubezpieczenie i dokumentację do miejsca docelowego. Wszystkie koszty i opłaty manipulacyjne pokrywa Nabywca.

Dlaczego nasi klienci polegają na SERVERLIFT

Porozmawiaj ze specjalistą, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie do podnoszenia dla swojego centrum danych.

Pobierz naszą DARMOWĄ białą księgę „Najlepsze praktyki dotyczące przenoszenia sprzętu IT w centrum danych”

Niezależnie od tego, czy operatorzy wykonują standardowe funkcje, czy migrują sprzęt IT między obiektami, nasz bezpłatny przewodnik zawiera cenną listę kontrolną umożliwiającą bezpieczne przeprowadzanie ruchu bez niepotrzebnego ryzyka.

Najlepsze praktyki-Przeprowadzki-Sprzęt IT-W-Data-Center-Cover

wprowadź poniższe informacje, aby pobrać oficjalny dokument

plan działania na rzecz konsolidacji centrów danych

wprowadź poniższe informacje, aby pobrać oficjalny dokument

Najlepsze praktyki dotyczące przenoszenia działu IT w Data Center

Uzyskaj najnowsze informacje

Szanujemy Twoją prywatność i nigdy nie będziemy sprzedawać, wynajmować, wynajmować ani przekazywać twoich informacji stronom trzecim, ani też nie będziemy wysyłać Ci niechcianych wiadomości e-mail.

wprowadź poniższe informacje, aby pobrać oficjalny dokument

Przewodnik po migracji centrum danych

wprowadź poniższe informacje, aby pobrać oficjalny dokument

Przewodnik bezpieczeństwa centrum danych

wprowadź poniższe informacje, aby pobrać oficjalny dokument

Najlepsze praktyki obsługi urządzeń w centrach danych

wprowadź poniższe informacje, aby pobrać oficjalny dokument

Zakup urządzenia do podnoszenia centrum danych